Gestión de licitaciones

Datos de Gestión de licitaciones:

Datos del Órgano de Contratación:

Órgano Administrativo: Entidades de Derecho Público

Dirección: C/ Teniente Coronel Valenzuela, 9

Teléfono: 976702107

Portal de Internet: www.iaf.es

Datos del Expediente

Nº de expediente: 15/099 Y 16/031
Titulo del contrato: OBRAS DE REFORMA DE LOS EDIFICIOS DE LA AUDENCIA Y JUZGADOS DE TERUEL (NUEVA OFICINA JUDICIAL). EXPEDIENTE 15/099 Y 16/031
Importe: 3.328.925,62 € Sin impuestos

CONSULTA PRELIMINAR

ANUNCIOS

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

GENERAL

04/07/2016 - Anuncio Perfil TRLCSP 2011

04/07/2016 - Corrección de Errores

01/08/2017 - Corrección de Errores

08/11/2016 - Adjudicación Perfil TRLCSP 2011

23/12/2016 - Formalización Perfil TRLCSP 2011

Datos del Anuncio

Firmado por: Ramón Tejedor Sanz
Cargo:

Historial del Expediente del Anucio

Fecha	Tipo	CSV	Correción	Evolución

Se ha publicado un anuncio asociado, Corrección de Errores , (CSV:CSVLR49LF0L6LFX49PCN) de este anuncio de Anuncio Licitación de Contrato de Obras Ir siguiente

Anuncio de Corrección de Errores , asociado a: Anuncio Licitación de Contrato de Obras CSVHO8YS79U7R6D49PCN Ir anterior

se ha publicado un(a) Adjudicación con CSV:CSVQZOMCUN4XGZ949PCN de Anuncio Licitación de Contrato de Obras Ir siguiente

Anuncio de Licitación de Contrato de Obras

Título Contrato

OBRAS DE REFORMA DE LOS EDIFICIOS DE LA AUDENCIA Y JUZGADOS DE TERUEL (NUEVA OFICINA JUDICIAL). EXPEDIENTE 15/099 Y 16/031

Tipo de Contrato

OBRAS

Contrato Armonizado (SI/NO)

1.Entidad adjudicadora.

a)Organismo:

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

b)Dependencia que tramita el expediente:

c)Número de expediente:

15/099 Y 16/031

2.Objeto del contrato.

a)Descripción del objeto:

OBRAS DE REFORMA DE LOS EDIFICIOS DE LA AUDENCIA Y JUZGADOS DE TERUEL (NUEVA OFICINA JUDICIAL)

b)Código CPV

c)Plazo de ejecución (meses):

18 MESES

d)Lugar de ejecución:

TERUEL

e)División por lotes y número:

3.Tramitación y procedimiento.

a)Tramitación:

ORDINARIA

b)Procedimiento:

GENERAL CON PUBLICIDAD

4.Presupuesto base de licitación (IVA Excluido).

3.328.925,62 EUROS

5.Admisión de variantes:

6.Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a)Fecha límite de presentación:

03/08/2016

b)Hora límite de presentación:

16.00 HORAS

c)Documentación a presentar:

VER PLIEGO

d)Lugar de presentación:

1.Entidad:

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

2.Domicilio:

C/ VALENZUELA 9

3.Localidad y código postal:

ZARAGOZA - 50004

e)En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (sólo procedimiento restringido y negociado):

7.Garantías.

a)Provisional:

b)Definitiva:

5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN IVA EXCLUIDO

8.Requisitos específicos del contratista.

a)Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría)

VER PLIEGO

b)Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

VER PLIEGO

c)Adscripción de medios:

VER PLIEGO

9.Obtención de documentación e información administrativa.

a)Entidad:

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

b)Domicilio:

c)Localidad y código postal:

d)Teléfono:

e)Telefax:

f)Correo electrónico:

contratacion@iaf.es

g)Fecha límite de obtención de documentos e información:

27/07/2016

10.Obtención de documentación e información técnica.

a)Entidad:

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

b)Domicilio:

c)Localidad y código postal:

d)Teléfono:

e)Telefax:

f)Correo electrónico:

contratacion@iaf.es

g)Fecha límite de obtención de documentos e información:

27/07/2016

11.Acto público de apertura de las ofertas.

a)Lugar:

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

b)Fecha:

05/09/2016

c)Hora:

11.00 HORAS

d)Otros actos de apertura pública:

12.Condiciones especiales de ejecución del contrato.

13.Otras informaciones.

SE ADJUNTA PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y TÉCNICAS CORREGIDO, ADVERTIDO ERROR TIPOGRÁFICO EN LA FÓRMULA CONTENIDA EN EL ANEXO VII. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 1(OFERTA ECONÓMICA).

14.Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (en su caso).

15.Portal informático o página web donde figure información adicional relativa a la convocatoria.

Lugar de la Firma

Delegación de Firma:

Fecha de publicación en BOA:

Fecha de publicación en BOE:

Fecha de publicación en BOPH:

Fecha de publicación en BOPT:

Fecha de publicación en BOPZ:

Fecha de publicación en Gestión de licitaciones:

04/07/2016

Fecha de Vigencia:

Url de Anuncio en Boletín:

Firmante:

Ramón Tejedor Sanz

Ficheros adjuntos

NOMBRE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	DESCARGAR
Pliego Clausulas Administrativas PJT.pdf	OTROS

SUSCRIPCIONES. A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público dispone de un servicio de suscripciones. Para utilizarlo es necesario que se registre como "Empresa" e inicie sesión. Ir a las suscripciones. Ir a la Plataforma de Contratación del Sector Público.