Gestión de licitaciones

Datos de Gestión de licitaciones:

Datos del Órgano de Contratación:

Denominación: Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragon

Órgano Administrativo: Resto de Entidades del Sector Público

Dirección: Avenida Ranillas 3-A, 3ºD

Teléfono: 976282181

Fax: 976 280 746

Portal de Internet: www.turismodearagon.com

Datos del Expediente

Nº de expediente: PSA TA8-2019 (Ver expediente en PLACSP)
Titulo del contrato: Contrato de obras de carpintería metálica en la Hospedería de Nuestra Señora de Rueda
Importe: 24.469,43 € Sin impuestos ; 29.608,01 € Con impuestos

CONSULTA PRELIMINAR

ANUNCIOS

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

GENERAL

03/05/2019 - Anuncio

30/05/2019 - Resultado de Acto Público

04/06/2019 - Adjudicación

03/07/2019 - Formalización

Datos del Anuncio

Firmado por: Jorge Marqueta Escuer
Cargo:

Formalización implica el expediente de Adjudicación con CSV:CSVQ56LZ5E75X1X0PCON Ir anterior

Anuncio de formalización de contrato.

Título Contrato:

Contrato de obras de carpintería metálica en la Hospedería de Nuestra Señora de Rueda

Resultado:

Formalizado

Número de contrato:

Contrato Armonizado:

No es armonizado

Regulación armonizada/supera el umbral comunitario:

Ley nacional de aplicación:

Número de expediente:

PSA TA8-2019

1.Entidad adjudicadora.

a)Organismo:

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.

b)Centro gestor:

2.Objeto del contrato.

a)Tipo de contrato:

Obras

1.Subtipo de contrato:

OBRAS Instalación de edificios y obras

b)Descripción del objeto:

Obras de carpintería metálica en la Hospedería de Nuestra Señora de Rueda

c)Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato:

03/06/2019

d)Código CPV:

44230000-1

e)Plazo de ejecución

35d

f)Provincia de ejecución (Código NUTS):

Zaragoza

g)País:

España

3.Tramitación y procedimiento.

a)Tramitación:

Ordinaria

b)Procedimiento:

Abierto simplificado (Obsoleto)

c)Descripción de procedimiento:

Este contrato se licita por procedimiento simplificado abreviado

d)Sistema de contratación:

Ninguno

e)Información Adicional del Acuerdo Marco:

1.Número previsto de operadores:

2.Duración en años del acuerdo marco:

3.Justificación del acuerdo marco:

4.Frecuencia de los contratos subsiguientes:

4.Presupuestos:

a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído):

24.469,43

b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído):

29.608,01

c)Valor estimado:

24.469,43

5.Condiciones de adjudicación

a)Garantías

1.Provisional

2.Definitiva en tanto por ciento:

a)Especificación de garantía definitiva:

b)Validez de la oferta

1.Fecha de inicio de validez

2.Duración

c)Criterios de adjudicación:

1.Criterio de adjudicación 1:

a)Identificador (campo no visible):

Oferta económica

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente - Precio

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Oferta económica global

d)Ponderación:

2.Criterio de adjudicación 2:

a)Identificador (campo no visible):

Garantía de los trabajos

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente (Obsoleto)

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Se valorará el aumento de la garantía mínima de dos años

d)Ponderación:

3.Criterio de adjudicación 3:

a)Identificador (campo no visible):

Plazo de ejecución

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente (Obsoleto)

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Se valorará la disminución del plazo de ejecución del contrato.

d)Ponderación:

4.Criterio de adjudicación 4:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

5.Criterio de adjudicación 5:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

6.Criterio de adjudicación 6:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

7.Criterio de adjudicación 7:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

8.Criterio de adjudicación 8:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

9.Criterio de adjudicación 9:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

10.Criterio de adjudicación 10:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

6.Compra pública innovadora:

7.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.

a)Número de licitadores:

1.Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y medianas empresas:

2.Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):

3.Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):

4.Número de ofertas recibidas por vía electrónica:

5.Número de recursos que se han presentado sobre la licitación en su conjunto:

b)Datos de los licitadores.

1.Datos licitador 1

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

2.Datos licitador 2

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

3.Datos licitador 3

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

4.Datos licitador 4

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

5.Datos licitador 5

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

6.Datos licitador 6

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

7.Datos licitador 7

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

8.Datos licitador 8

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

9.Datos licitador 9

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

10.Datos licitador 10

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

11.Datos licitador 11

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

12.Datos licitador 12

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

13.Datos licitador 13

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

14.Datos licitador 14

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

15.Datos licitador 15

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

16.Datos licitador 16

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

17.Datos licitador 17

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

18.Datos licitador 18

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

19.Datos licitador 19

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

20.Datos licitador 20

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrante de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

8.Resolución

a)Fecha del Acuerdo:

03/06/2019

b)Resolución/Motivacion:

El contrato se ha adjudicado a la oferta más ventajosa

c)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

19.575

d)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

23.685,75

e)Plazo de Formalización del contrato:

10/05/2019

f)Adjudicación.

1.Adjudicatario 1.

a)Contratista:

Francisco Rodríguez Miguel

b)Número de identificación

17862598Q

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

Calle del Buen Suceso 72

2.Codigo Postal:

50786

3.Poblacion:

Gelsa

4.Pais:

España

5.Código NUTS:

Zaragoza

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

2.Adjudicatario 2.

a)contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

3.Adjudicatario 3.

a)contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

4.Adjudicatario 4.

a)contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

5.Adjudicatario 5.

a)contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

6.Adjudicatario 6.

a)contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

7.Adjudicatario 7.

a)contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

8.Adjudicatario 8.

a)contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

9.Adjudicatario 9.

a)contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

10.Adjudicatario 10.

a)contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

f)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

9.Formalización.

a)Fecha:

10/06/2019

b)Resolución/Motivacion:

El contrato se ha adjudicado a la oferta más ventajosa

c)Contratista:

Francisco Rodríguez Miguel

d)Número de identificación

17862598Q

e)El contratista es una PYME:

f)Dirección del contratista:

1.Calle:

Calle del Buen Suceso 72

2.Codigo Postal:

50786

3.Poblacion:

Gelsa

4.Pais:

España

5.Código NUTS:

Zaragoza

g)Importe de formalización (IVA Excluído):

19.575

h)Importe de formalización (IVA Incluído):

23.685,75

10.Para obtener más información dirigirse a:

11.Lugar de la Firma:

a)Entidad o Departamento:

b)Dirección:

c)Localidad:

d)Código Postal:

12.Presentación de recursos:

a)Nombre:

Recurso de alzada ante el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

b)Sitio web:

c)Dirección postal:

1.Calle:

Paseo Maria Agustín 36

2.Codigo Postal:

50071

3.Poblacion:

Zaragoza

4.Pais:

España

13.Pie de Recurso.

14.Anexo.

15.Información relativa a la ejecución del contrato

a)Posibles prorrogas

b)Descripción

c)Subcontratación

1.Parte del contrato que se va a subcontratar

2.Subcontratistas.

a)Datos del subcontratista 1

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

b)Datos del subcontratista 2

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

c)Datos del subcontratista 3

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

d)Datos del subcontratista 4

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

e)Datos del subcontratista 5

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

f)Datos del subcontratista 6

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

g)Datos del subcontratista 7

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

h)Datos del subcontratista 8

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

i)Datos del subcontratista 9

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

j)Datos del subcontratista 10

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

16.Modificaciones de contrato:

a)Número de modificación:

b)Fecha de la modificación:

c)Observaciones:

d)Plazo de la modificación:

e)Plazo total tras la modificación:

f)Importes:

1.Importe sin impuestos de la modificación:

2.Importe con impuestos de la modificación:

3.Importe sin impuestos del contrato tras la modificación:

4.Importe con impuestos del contrato tras la modificación:

g)Número de contrato a modificar:

h)Identificador del licitador:

i)Número de lote:

j)Justificación de la modificación

1.Código

2.Descripción

17.Otras informaciones.

18.Justificación por la que no se publica anuncio de licitación en DOUE

a)Motivo

b)Descripción:

19.Datos de la firma del documento.

a)Delegación de la firma:

Fecha de publicación en BOA:

Fecha de publicación en BOE:

Fecha de envío al DOUE:

Fecha de publicación en BOPH:

Fecha de publicación en BOPT:

Fecha de publicación en BOPZ:

Fecha de publicación en Gestión de licitaciones:

03/07/2019

Fecha de Vigencia:

Url de Anuncio en Boletín:

Firmante:

Jorge Marqueta Escuer

No hay documentos adjuntos

SUSCRIPCIONES. A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público dispone de un servicio de suscripciones. Para utilizarlo es necesario que se registre como "Empresa" e inicie sesión. Ir a las suscripciones. Ir a la Plataforma de Contratación del Sector Público.