Gestión de licitaciones

Datos de Gestión de licitaciones:

Datos del Órgano de Contratación:

Órgano Administrativo: Entidades de Derecho Público

Dirección: C/ Teniente Coronel Valenzuela, 9

Teléfono: 976702107

Portal de Internet: www.iaf.es

Datos del Expediente

Nº de expediente: 17/038-002 y 18/039-001 (Ver expediente en PLACSP)
Titulo del contrato: Obras de urbanización zona de ampliación sede central del Parque Paleontológico de Teruel (Dinópolis)
Importe: 582.673,35 € Sin impuestos ; 705.034,75 € Con impuestos

CONSULTA PRELIMINAR

ANUNCIOS

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

GENERAL

28/03/2019 - Anuncio

02/05/2019 - Composición de Mesa de Contratación

07/05/2019 - Adjudicación

Datos del Anuncio

Firmado por: Ramón Tejedor Sanz
Cargo:

Adjudicación implica el expediente de Anuncio Licitación de Contrato de Obras con CSV:CSVYL8IF4N56M1R0PCON Ir anterior

Anuncio de adjudicación/renuncia/desistimiento/declarar desierto el contrato.

Resultado:

Desistimiento

Título Contrato:

Obras de urbanización zona de ampliación sede central del Parque Paleontológico de Teruel (Dinópolis)

Contrato Armonizado:

No es armonizado

Regulación armonizada/supera el umbral comunitario:

Ley nacional de aplicación:

Número de expediente:

17/038-002 y 18/039-001

1.Entidad adjudicadora.

a)Organismo:

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

b)Centro gestor:

No Procede

2.Objeto del contrato.

a)Tipo de contrato:

Obras

1.Subtipo de contrato:

OBRAS Construcción

b)Descripción del objeto:

Obras de urbanización zona de ampliación sede central del Parque Paleontológico de Teruel (Dinópolis)

c)Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato:

03/06/2018

d)Código CPV:

45000000-7

e)Provincia de ejecución (Código NUTS):

Teruel

f)País:

España

3.Tramitación y procedimiento.

a)Tramitación:

Simplificada

b)Procedimiento:

Abierto simplificado (Obsoleto)

c)Descripción de procedimiento:

Ver PCAP

d)Sistema de contratación:

Ninguno

e)Información Adicional del Acuerdo Marco:

1.Número previsto de operadores:

2.Duración en años del acuerdo marco:

3.Justificación del acuerdo marco:

4.Frecuencia de los contratos subsiguientes:

f)Forma de ofertar a los lotes:

4.Presupuestos:

a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído):

582.673,35

b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído):

705.034,75

c)Valor estimado:

582.673,35

5.Admisión de variantes (SI/NO):

No Procede

6.Compra pública innovadora:

No Procede

7.Financiación con fondos de la UE:

No Procede

8.Indicador de revisión de precios:

No Procede

9.Requisitos previos de participación.

a)Capacidad de obrar. (si/no)

b)No prohibición para contratar. (si/no)

c)No estar incurso en incompatibilidades. (si/no)

d)Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social. (si/no)

a)Capacidad de contratar.

e)Cumplimiento con las obligaciones tributarias. (si/no)

1.Contratos reservados:

f) No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.. (si/no)

a)Reservado a talleres protegidos o centros especiales de empleo. (si/no)

g)"Estar prerregistrado en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados.".. (si/no)

b)Reservado a programas de empleo protegido. (si/no)

h)Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española... (si/no)

c)Contrato reservado a una profesión determinada. (si/no)

d)Reservado a talleres económicos cuyo objeto principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas. (si/no)

e)Reservado a organizaciones que cumplan con las condiciones establecidas en el art.77 de la Directiva 2014/24/UE. (si/no)

2.Cláusulas sociales.

a)Declaración sobre trabajadores con discapacidad (si/no)

b)Declaración sobre promoción e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social (si/no)

c)Condiciones especiales de incompatibilidad

No Procede

b)Clasificación requerida (código de clasificación):

C2-1;I9-1

c)Solvencia requerida

Licitadores extranjeros, ver PCAP.

1.Criterios de solvencia económica o financiera:

a)Cifra anual de negocio:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

b)Seguro de indemnización:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

c)Patrimonio neto:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

d)Otros:

1.Descripción:

2.Criterios de solvencia técnica o profesional:

a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

b)Técnicos o unidades técnicas:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

g)Plantilla media anual:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

h)Medidas de gestión medioambiental:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

l)Otros:

1.Descripción:

d)Adscripción de medios:

Ver Anexo VI PCAP

e)Habilitación empresarial o profesional.

1.Título habilitante:

No Procede

2.Descripción:

No Procede

f)Experiencia.

1.Cantidad de años:

No Procede

2.Descripción:

No Procede

g)Empleados.

1.Cantidad:

No Procede

2.Descripción:

No Procede

h)Requerimiento de CCVV.

No Procede

1.Descripción:

No Procede

10.Condiciones de adjudicación

a)Garantías.

1.Provisional:

No Procede

2.Definitiva en tanto por ciento:

a)Especificación de garantía definitiva:

5% del importe de adjudicación IVA excluido

b)Validez de la oferta

1.Fecha de inicio de validez

No Procede

2.Duración

No Procede

c)Criterios de adjudicación:

1.Criterio de adjudicación 1:

a)Identificador (campo no visible):

Precio

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente - Precio

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Fórmula proporcional. 0 puntos al tipo y 70 puntos a la oferta más baja.

d)Ponderación:

2.Criterio de adjudicación 2:

a)Identificador (campo no visible):

Ampliación plazo de garantía

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente (Obsoleto)

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Se valorará la ampliación del plazo de garantía ofertado, que se sumará al plazo de garantía obligatorio de dos años. Esta garantía cubrirá todos los elementos e instalaciones de la obra y equipos instalados.

d)Ponderación:

3.Criterio de adjudicación 3:

a)Identificador (campo no visible):

Experiencia de medios personales adscritos.

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente (Obsoleto)

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Jefe de Obra: se valorará la experiencia acreditada en obras de urbanización en lo que sobrepase el mínimo requerido de 5 años. Encargado de Obra: se valorará la experiencia acreditada en obras de urbanización en lo que sobrepase el mínimo requerido de 5 años.

d)Ponderación:

4.Criterio de adjudicación 4:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

5.Criterio de adjudicación 5:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

6.Criterio de adjudicación 6:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

7.Criterio de adjudicación 7:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

8.Criterio de adjudicación 8:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

9.Criterio de adjudicación 9:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

10.Criterio de adjudicación 10:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

11.Condiciones especiales de ejecución del contrato.

12.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.

a)Número de licitadores:

1.Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y medianas empresas:

2.Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):

3.Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):

4.Número de ofertas recibidas por vía electrónica:

b)Datos de los licitadores.

1.Datos licitador 1

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

2.Datos licitador 2

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

3.Datos licitador 3

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

4.Datos licitador 4

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

5.Datos licitador 5

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

6.Datos licitador 6

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

7.Datos licitador 7

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

8.Datos licitador 8

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

9.Datos licitador 9

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

10.Datos licitador 10

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

11.Datos licitador 11

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

12.Datos licitador 12

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

13.Datos licitador 13

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

14.Datos licitador 14

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

15.Datos licitador 15

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

16.Datos licitador 16

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

17.Datos licitador 17

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

18.Datos licitador 18

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

19.Datos licitador 19

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

20.Datos licitador 20

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

13.Resolución

a)Fecha del Acuerdo:

30/04/2019

b)Motivación:

ver resolución de desistimiento

c)Adjudicatario.

1.Adjudicatario 1.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

2.Adjudicatario 2.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

3.Adjudicatario 3.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

4.Adjudicatario 4.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

5.Adjudicatario 5.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

6.Adjudicatario 6.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

7.Adjudicatario 7.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

8.Adjudicatario 8.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

9.Adjudicatario 9.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

10.Adjudicatario 10.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

14.Presentación de recursos:

a)Nombre:

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

b)Sitio web:

No Procede

c)Dirección postal:

1.Calle:

Plaza de los Sitios, 7

2.Codigo Postal:

50004

3.Poblacion:

Zaragoza

4.Pais:

España

15.Pie de Recurso.

16.Anexo.

17.Texto acuerdo.

18.Información relativa a la ejecución del contrato

a)Plazo de ejecución

b)Posibles prorrogas

Descripción

c)Subcontratación

1.Parte del contrato que se va a subcontratar

2.Subcontratistas.

a)Datos del subcontratista 1

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

b)Datos del subcontratista 2

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

c)Datos del subcontratista 3

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

d)Datos del subcontratista 4

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

e)Datos del subcontratista 5

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

f)Datos del subcontratista 6

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

g)Datos del subcontratista 7

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

h)Datos del subcontratista 8

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

i)Datos del subcontratista 9

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

j)Datos del subcontratista 10

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

19.Otras informaciones.

Podrán descargar a través de este link el proyecto: http://www.iaf.es/download/proy_licitacion.zip

a)Para obtener más información dirigirse a:

20.Datos de la firma del documento.

a)Delegación de la firma:

Fecha de publicación en BOA:

Fecha de publicación en BOE:

Fecha de publicación en BOPH:

Fecha de publicación en BOPT:

Fecha de publicación en BOPZ:

Fecha de publicación en Gestión de licitaciones:

07/05/2019

Fecha de Vigencia:

Url de Anuncio en Boletín:

Firmante:

Ramón Tejedor Sanz

Ficheros adjuntos

NOMBRE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	DESCARGAR
20190425 acta mesa sobre unico.pdf	OTROS
res desistimiento.pdf	DECNUL

SUSCRIPCIONES. A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público dispone de un servicio de suscripciones. Para utilizarlo es necesario que se registre como "Empresa" e inicie sesión. Ir a las suscripciones. Ir a la Plataforma de Contratación del Sector Público.