Gestión de licitaciones

Datos de Gestión de licitaciones:

Datos del Órgano de Contratación:

Denominación: Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Órgano Administrativo: Administración de la Comunidad Autónoma

Dirección: JUAN PABLO II, 20

Teléfono: 976716400

Datos del Expediente

Nº de expediente: U.S. 2/2017 (Ver expediente en PLACSP)
Titulo del contrato: Anuncio de licitación de un contrato de obras de ampliación (5 aulas + 3 aseos + 3 despachos) en el C.E.I.P. “Alejo Loren” de Caspe (Zaragoza)
Importe: 379.798,02 € Sin impuestos ; 459.555,6 € Con impuestos

CONSULTA PRELIMINAR

ANUNCIOS

ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN

GENERAL

23/05/2018 - Anuncio

24/05/2018 - Otros

13/06/2018 - Composición de Mesa de Contratación

22/06/2018 - Otros

03/07/2018 - Otros

04/07/2018 - Otros

17/07/2018 - Otros

02/08/2018 - Resultado de Acto Público

23/08/2018 - Adjudicación

01/10/2018 - Formalización

Datos del Anuncio

Firmado por: Isabel Arbues Castán
Cargo:

se ha publicado un(a) Formalización con CSV:CSVPQ80SMX43Q1L0PCON de Adjudicación Ir siguiente

Adjudicación implica el expediente de Anuncio Licitación de Contrato de Obras con CSV:CSV9Z0T4CS74K1F0PCON Ir anterior

Anuncio de adjudicación/renuncia/desistimiento/declarar desierto el contrato.

Resultado:

Adjudicado

Título Contrato:

Anuncio de licitación de un contrato de obras de ampliación (5 aulas + 3 aseos + 3 despachos) en el C.E.I.P. “Alejo Loren” de Caspe (Zaragoza)

Contrato Armonizado:

No es armonizado

Regulación armonizada/supera el umbral comunitario:

Ley nacional de aplicación:

Número de expediente:

U.S. 2/2017

1.Entidad adjudicadora.

a)Organismo:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

b)Centro gestor:

SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA

2.Objeto del contrato.

a)Tipo de contrato:

Obras

1.Subtipo de contrato:

OBRAS Construcción

b)Descripción del objeto:

Contrato de obras de ampliación (5 aulas + 3 aseos + 3 despachos) en el C.E.I.P. Alejo Lorén de Caspe (Zaragoza)

c)Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato:

16/08/2018

d)Código CPV:

45214210

e)Provincia de ejecución (Código NUTS):

Zaragoza

f)País:

España

3.Tramitación y procedimiento.

a)Tramitación:

Urgente

b)Procedimiento:

Abierto simplificado (Obsoleto)

c)Descripción de procedimiento:

d)Sistema de contratación:

Ninguno

e)Información Adicional del Acuerdo Marco:

1.Número previsto de operadores:

2.Duración en años del acuerdo marco:

3.Justificación del acuerdo marco:

4.Frecuencia de los contratos subsiguientes:

f)Forma de ofertar a los lotes:

4.Presupuestos:

a)Presupuesto base de licitación (IVA Excluído):

379.798,02

b)Presupuesto base de licitación (IVA Incluído):

459.555,6

c)Valor estimado:

379.798,02

5.Admisión de variantes (SI/NO):

6.Compra pública innovadora:

7.Financiación con fondos de la UE:

8.Indicador de revisión de precios:

9.Requisitos previos de participación.

a)Capacidad de obrar. (si/no)

b)No prohibición para contratar. (si/no)

c)No estar incurso en incompatibilidades. (si/no)

d)Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social. (si/no)

a)Capacidad de contratar.

e)Cumplimiento con las obligaciones tributarias. (si/no)

1.Contratos reservados:

f) No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.. (si/no)

a)Reservado a talleres protegidos o centros especiales de empleo. (si/no)

g)"Estar prerregistrado en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados.".. (si/no)

b)Reservado a programas de empleo protegido. (si/no)

h)Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española... (si/no)

c)Contrato reservado a una profesión determinada. (si/no)

d)Reservado a talleres económicos cuyo objeto principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas. (si/no)

e)Reservado a organizaciones que cumplan con las condiciones establecidas en el art.77 de la Directiva 2014/24/UE. (si/no)

2.Cláusulas sociales.

a)Declaración sobre trabajadores con discapacidad (si/no)

b)Declaración sobre promoción e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social (si/no)

c)Condiciones especiales de incompatibilidad

b)Clasificación requerida (código de clasificación):

c)Solvencia requerida

VER PCAP

1.Criterios de solvencia económica o financiera:

a)Cifra anual de negocio:

1.Criterio de selección:

Ver PCAP

2.Medio de acreditación:

Ver PCAP

b)Seguro de indemnización:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

c)Patrimonio neto:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

d)Otros:

1.Descripción:

2.Criterios de solvencia técnica o profesional:

a)Servicios realizados, trabajos realizados, suministros efectuados:

1.Criterio de selección:

Ver PCAP

2.Medio de acreditación:

Ver PCAP

b)Técnicos o unidades técnicas:

1.Criterio de selección:

Solo para empresas de nueva creación

2.Medio de acreditación:

VER PCAP

c)Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

d)Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

e)Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

f)Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

g)Plantilla media anual:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

h)Medidas de gestión medioambiental:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

i)Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

j)Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

k)Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar:

1.Criterio de selección:

2.Medio de acreditación:

l)Otros:

1.Descripción:

d)Adscripción de medios:

Ver PCAP

e)Habilitación empresarial o profesional.

1.Título habilitante:

VER PCAP

2.Descripción:

f)Experiencia.

1.Cantidad de años:

2.Descripción:

g)Empleados.

1.Cantidad:

2.Descripción:

h)Requerimiento de CCVV.

1.Descripción:

10.Condiciones de adjudicación

a)Garantías.

1.Provisional:

2.Definitiva en tanto por ciento:

005,00

a)Especificación de garantía definitiva:

5 % del importe de adjudicación, IVA excluido

b)Validez de la oferta

1.Fecha de inicio de validez

12/06/2018

2.Duración

c)Criterios de adjudicación:

1.Criterio de adjudicación 1:

a)Identificador (campo no visible):

Memoria de Ejecución

b)Tipo:

Juicio de Valor (Obsoleto)

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Adecuación de la descripción del proceso de ejecución de las obras al proyecto

d)Ponderación:

020,00

2.Criterio de adjudicación 2:

a)Identificador (campo no visible):

Propuesta del Plan de Seguridad y Salud

b)Tipo:

Juicio de Valor (Obsoleto)

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

propongan mejoras en los procesos de ejecución específicos de la obra tendentes a evitar o minimizar riesgos

d)Ponderación:

005,00

3.Criterio de adjudicación 3:

a)Identificador (campo no visible):

Oferta Económica

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente - Precio

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Se puntuará favorablemente la mejor oferta económica, a la que se otorgará la puntuación máxima (48 puntos)

d)Ponderación:

048,00

4.Criterio de adjudicación 4:

a)Identificador (campo no visible):

Reducción plazo de ejecución

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente (Obsoleto)

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

La empresa constructora podrá ofertar una reducción de 5 días naturales sobre el plazo total de ejecución previsto

d)Ponderación:

011,00

5.Criterio de adjudicación 5:

a)Identificador (campo no visible):

Mantenimiento de las instalaciones durante el plazo de garantía

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente (Obsoleto)

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Mantenimiento de las instalaciones durante el plazo de garantía

d)Ponderación:

005,00

6.Criterio de adjudicación 6:

a)Identificador (campo no visible):

Ampliación plazo de garantía

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente (Obsoleto)

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Ampliación del plazo de garantía hasta 12 meses

d)Ponderación:

006,00

7.Criterio de adjudicación 7:

a)Identificador (campo no visible):

Mejoras en el control de calidad y asistencia técnica

b)Tipo:

Cuantificables Automáticamente (Obsoleto)

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

Mejoras en el control de calidad y asistencia técnica

d)Ponderación:

005,00

8.Criterio de adjudicación 8:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

9.Criterio de adjudicación 9:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

10.Criterio de adjudicación 10:

a)Identificador (campo no visible):

b)Tipo:

c)Nombre del criterio (antiguo "Descripción"):

d)Ponderación:

11.Condiciones especiales de ejecución del contrato.

12.Clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores.

a)Número de licitadores:

1.Número de ofertas recibidas de operadores económicos que son pequeñas y medianas empresas:

2.Número de ofertas recibidas del extranjero (UE):

3.Número de ofertas recibidas del extranjero (No UE):

4.Número de ofertas recibidas por vía electrónica:

b)Datos de los licitadores.

1.Datos licitador 1

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

2.Datos licitador 2

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

3.Datos licitador 3

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

4.Datos licitador 4

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

5.Datos licitador 5

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

6.Datos licitador 6

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

7.Datos licitador 7

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

8.Datos licitador 8

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

9.Datos licitador 9

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

10.Datos licitador 10

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

11.Datos licitador 11

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

12.Datos licitador 12

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

13.Datos licitador 13

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

14.Datos licitador 14

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

15.Datos licitador 15

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

16.Datos licitador 16

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

17.Datos licitador 17

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

18.Datos licitador 18

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

19.Datos licitador 19

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

20.Datos licitador 20

a)Nombre y apellidos/Denominación social

b)Número de identificación

c)Se trata de una PYME

d)Se trata de una UTE

1.Integrantes de la UTE (CIF)

2.Participación (%)

e)Se trata de un operador económico de un Estado miembro

f)Se trata de un operador económico de un Estado no miembro

g)Se le ha excluido de la licitación

1.Motivo de la exclusión

2.Descripción

h)Se ha detectado un conflicto de intereses

1.Descripción

2.Medidas adoptadas

13.Resolución

a)Fecha del Acuerdo:

22/08/2018

b)Motivación:

Oferta con mayor relación calidad-precio

c)Adjudicatario.

1.Adjudicatario 1.

a)Contratista:

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L

b)Número de identificación

B44100170

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

C/ Goya 2

2.Codigo Postal:

44564

3.Poblacion:

Mas de las Matas (Teruel)

4.Pais:

España

5.Código NUTS:

ESPAÑA

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

335.555,5

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

406.022,16

g)Plazo de Formalización del contrato:

21/09/2018

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

2.Adjudicatario 2.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

3.Adjudicatario 3.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

4.Adjudicatario 4.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

5.Adjudicatario 5.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

6.Adjudicatario 6.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

7.Adjudicatario 7.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

8.Adjudicatario 8.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

9.Adjudicatario 9.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

10.Adjudicatario 10.

a)Contratista:

b)Número de identificación

c)El contratista es una PYME:

d)Dirección del contratista:

1.Calle:

2.Codigo Postal:

3.Poblacion:

4.Pais:

5.Código NUTS:

e)Importe de adjudicación (IVA Excluído):

f)Importe de adjudicación (IVA Incluído):

g)Plazo de Formalización del contrato:

h)Declaración del adjudicatario de que no está incurso en prohibición de contratar

i)Informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.

14.Presentación de recursos:

a)Nombre:

Recurso especial de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

b)Sitio web:

c)Dirección postal:

1.Calle:

Plaza Los Sitios

2.Codigo Postal:

50017

3.Poblacion:

ZARAGOZA

4.Pais:

España

15.Pie de Recurso.

Contra la presente resolución cabe interponer potestativamente en vía administrativa el recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Plaza de los Sitios nª 7, 4ª, Zaragoza), en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de remisión de la presente notificación; o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

16.Anexo.

17.Texto acuerdo.

18.Información relativa a la ejecución del contrato

a)Plazo de ejecución

b)Posibles prorrogas

Descripción

c)Subcontratación

1.Parte del contrato que se va a subcontratar

2.Subcontratistas.

a)Datos del subcontratista 1

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

b)Datos del subcontratista 2

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

c)Datos del subcontratista 3

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

d)Datos del subcontratista 4

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

e)Datos del subcontratista 5

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

f)Datos del subcontratista 6

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

g)Datos del subcontratista 7

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

h)Datos del subcontratista 8

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

i)Datos del subcontratista 9

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

j)Datos del subcontratista 10

1.Denominación

2.Número de identificación

3.Es una PYME

19.Otras informaciones.

a)Para obtener más información dirigirse a:

20.Datos de la firma del documento.

a)Delegación de la firma:

Fecha de publicación en BOA:

Fecha de publicación en BOE:

Fecha de publicación en BOPH:

Fecha de publicación en BOPT:

Fecha de publicación en BOPZ:

Fecha de publicación en Gestión de licitaciones:

23/08/2018

Fecha de Vigencia:

Url de Anuncio en Boletín:

Firmante:

Isabel Arbues Castán

Ficheros adjuntos

NOMBRE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	DESCARGAR
adjudicacion.pdf	ACTAACU

SUSCRIPCIONES. A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público dispone de un servicio de suscripciones. Para utilizarlo es necesario que se registre como "Empresa" e inicie sesión. Ir a las suscripciones. Ir a la Plataforma de Contratación del Sector Público.